1. PREDMET DOHODY
1.1. Objednávateľ dáva pokyn a Dodávateľ sa zaväzuje vlastnými a (alebo) vonkajšími silami v lehote stanovenej zmluvou vykonať súbor projektových prác na vypracovanie projektovej dokumentácie, ako aj zabezpečiť technické podporné služby pri schvaľovaní projektovej dokumentácie vypracovanej Dodávateľom a predloženej Objednávateľom, v predpísaným spôsobom aby na nich objednávateľ vykonal prácu veľká renovácia nebytový dom užívaný Zákazníkom legálne a nachádzajúci sa na adrese: (ďalej len Zariadenie). Úplný zoznam projekčných prác a služieb vykonaných Dodávateľom podľa tejto zmluvy je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
1.2. Technické, ekonomické a iné požiadavky na dizajn a technickú dokumentáciu, ktoré sú predmetom tejto dohody, musia spĺňať požiadavky SNiP a ďalšie aktuálne predpisy Ruská federácia z hľadiska skladby, obsahu a vyhotovenia projektovej a technickej dokumentácie pre Zariadenie.
1.3. Objednávateľ pre uzatvorenie tejto zmluvy odovzdá zhotoviteľovi potrebnú podkladovú dokumentáciu: doklady ZINZ pre stavbu a inú podkladovú dokumentáciu uvedenú v prílohe č. 3 tejto zmluvy. Projektová dokumentácia, ktorá je predmetom Zmluvy, je vypracovaná na základe Východiskovej dokumentácie Objednávateľa.
1.4. Výsledkom prác vykonaných zhotoviteľom je: riadne odsúhlasená nasledovná projektová a technická dokumentácia: .
1.6. Zhotoviteľ začína vykonávať práce podľa tejto zmluvy odo dňa prijatia na bankový účet zhotoviteľa Peniaze vo výške prvého preddavku uvedeného v dodatku č.2 k tejto dohode, ktorý je dňom nástupu do práce na dohodu.
1.7. Ak objednávateľ do pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami neprevedie na bankový účet zhotoviteľa finančné prostriedky vo výške prvej zálohovej platby uvedenej v prílohe č. Zmluvné strany na základe zmluvy nevznikajú a jej platnosť zaniká, táto zmluva sa zmluvnými stranami považuje za ukončenú.
2. PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN
2.1 Zákazník sa zaväzuje:
2.1.1. Najneskôr do pracovných dní po uzavretí tejto zmluvy poskytnúť Dodávateľovi prvotnú dokumentáciu k objektu uvedenému v bode 1.3 tejto zmluvy.
2.1.2. Okamžite prijať a zaplatiť za prácu vykonanú v súlade s touto dohodou.
2.1.3. Vykonávať ďalšie povinnosti ustanovené v článku 762 Občianskeho zákonníka Ruskej federácie.
2.1.4. Objednávateľ má právo vykonávať priebežné monitorovanie práce Dodávateľa na plnení tejto zmluvy.
2.3. Dodávateľ sa zaväzuje:
2.3.1. Plňte si včas, profesionálne a riadne svoje záväzky v súlade s podmienkami tejto zmluvy.
2.3.2. Poskytnúť Zákazníkovi projektovú a technickú dokumentáciu dohodnutú v súlade so stanoveným postupom v rozsahu a za podmienok stanovených touto Zmluvou.
2.3.3. Postupujte podľa pokynov zákazníka uvedených v v písaní, vrátane vykonávania zmien a doplnkov projektovej dokumentácie, ak nie sú v rozpore s podmienkami tejto Zmluvy, platnými právnymi predpismi a regulačné dokumenty Ruská federácia.
2.3.4. Nezavádzajte bez predchádzajúceho súhlasu písanie so Zákazníkom zmeny projektovej a technickej dokumentácie, ktoré ovplyvňujú: celkové náklady, architektonické a plánovacie riešenie zariadenia;
2.3.5. Pravidelne informovať Zákazníka na jeho žiadosť o štádiu plnenia tejto Zmluvy.
2.3.6. V čo najkratšom čase a na vlastné náklady odstrániť nedostatky a doplniť projektovú a technickú dokumentáciu po obdržaní písomnej reklamácie (pripomienok) od Objednávateľa ohľadom kvality, úplnosti zhotoviteľom vypracovanej dokumentácie, prípadne jej nesúladu. s podmienkami tejto zmluvy.
2.3.7. Koordinujte hotový návrh a technickú dokumentáciu so zákazníkom.
2.3.8. Zabezpečiť, aby všetka dokumentácia prijatá pri plnení zmluvy bola adresovaná zákazníkovi a zabezpečiť prenos dokumentov k nemu, ako aj vrátiť zákazníkovi v prípade ukončenia tejto zmluvy všetku dokumentáciu, ktorú predtým dostal od zákazníka a pre neho. podľa Akceptačného listu najneskôr pracovné dni pred dátumom ukončenia Zmluvy.
3. CENA PRÁCE A PLATOBNÝ POSTUP
3.1. Celkové náklady na Dielo vykonané na základe tejto zmluvy schvaľujú zmluvné strany na základe podmienok vzájomnej dohody (je možné dohodnúť) a sú vo výške rubľov vrátane DPH (18 %).
3.2. Platba podľa tejto zmluvy sa uskutoční tak, že zákazník prevedie finančné prostriedky v rubľoch na bankový účet dodávateľa na základe faktúry dodávateľa za platbu takto:
3.2.1. Čiastku vo výške rubľov, vrátane DPH (18%) rubľov, prevedie Zákazník na bankový účet Dodávateľa ako zálohovú platbu do bankových dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy.
3.2.2. Čiastku vo výške rubľov, vrátane DPH (18%) rubľov, prevedie zákazník na bankový účet dodávateľa bankovým prevodom do bankových dní odo dňa, keď dodávateľ poskytne zákazníkovi nasledujúcu dokumentáciu: .
3.2.3. Čiastku vo výške rubľov, vrátane DPH (18%) rubľov, prevedie zákazník na bankový účet dodávateľa bankovým prevodom do bankových dní odo dňa, keď dodávateľ poskytne zákazníkovi nasledujúcu dokumentáciu: .
3.2.4. Konečnú platbu za prácu vykonanú na základe zmluvy vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 k tejto zmluve a zložku rubľov, vrátane DPH (18%) rubľov, uhradí Zákazník do bankových dní po tom, čo sa Dodávateľ predloží objednávateľ riadne vyhotovené dokumenty uvedené v bode 1.4 tejto zmluvy a podpísanie potvrdenia o prevzatí diela podľa zmluvy zmluvnými stranami.
3.3. Úhrada faktúr, poplatkov, ciel a iných platieb vystavených zainteresovanými koordinačnými organizáciami a inštitúciami mesta a Ruskej federácie v mene objednávateľa za poskytovanie služieb koordinačných organizácií, vykonávanie záverov, schválení a inej povoľovacej dokumentácie je nie sú zahrnuté v cene práce zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Výšky týchto platieb sú približne uvedené v Prílohách č. 1, č. 2 tejto zmluvy.
3.4. Ak v procese vykonávania prác podľa tejto zmluvy vznikne potreba vykonať dodatočné práce, zmluvné strany si vzájomnou dohodou určia cenu a postup ich vykonania, čo sa premietne do podoby dodatku k tejto dohode.
3.5. Za deň splnenia platobnej povinnosti objednávateľa sa považuje deň prijatia bezhotovostných peňažných prostriedkov z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.
4. TERMÍNY, POSTUP PRI DODÁVANÍ A PREBERANÍ PRODUKTOV
4.1. Celková doba na vykonanie prác podľa zmluvy je určená zmluvnými stranami a je v kalendárnych mesiacoch odo dňa začatia prác uvedeného v bode 1.6 tejto zmluvy. Odsúhlasená projektová a technická dokumentácia musí byť zákazníkovi odovzdaná nie neskoro jej prevod, obdobie stanovené v tejto zmluve na základe osvedčenia o prevzatí dokumentácie (potvrdenie o prevzatí dokončeného diela), podpísaného zmluvnými stranami.
4.2. Dodávateľ sa považuje za riadne splnenú túto Zmluvu až po tom, čo Objednávateľ akceptuje (schváli) projektovú a technickú dokumentáciu v plnom rozsahu, ako je uvedené v tejto Zmluve.
4.3. Objednávateľ najneskôr do pracovných dní odo dňa prevzatia dokumentácie uvedenej v bode 1.4 tejto zmluvy podpíše potvrdenie o prevzatí diela podľa zmluvy alebo zašle zhotoviteľovi písomné odôvodnené odmietnutie prevzatia diela.
4.5. Zhotoviteľ odstráni pripomienky v súlade s písomným odmietnutím prevzatia diela prijatého od objednávateľa v lehote dohodnutej zmluvnými stranami, ktorá nesmie presiahnuť pracovné dni.
4.6. Od momentu podpísania Preberacieho listu všetky výhradné práva použiť vyhotovenú projektovú a technickú dokumentáciu a výsledky prác v rozsahu oprávnení ustanovených v kap. 69-70 Občiansky zákonník Ruskej federácie.
5. ZODPOVEDNOSŤ STRÁN
5.1. Strany zodpovedajú za nesplnenie resp nesprávne vykonanie svojich záväzkov podľa tejto dohody v súlade s platnou legislatívou Ruskej federácie.
5.2. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky projektovej a technickej dokumentácie, vrátane tých, ktoré boli zistené pri jej realizácii. V prípade zistenia nedostatkov je zhotoviteľ povinný ich bezplatne odstrániť.
5.3. Ak objednávateľ poruší platobné podmienky za vypracovanú dokumentáciu, má zhotoviteľ právo požadovať a objednávateľ v prípade doručenia uvedenej výzvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi penále vo výške % zo sumy dlh za každý deň omeškania s platbou, najviac však % z výšky dlhu.
5.4. Ak zhotoviteľ poruší lehotu na odovzdanie vypracovanej dokumentácie, môže sa objednávateľ domáhať a zhotoviteľ v prípade doručenia uvedenej požiadavky zaplatí objednávateľovi penále vo výške % z ceny zodpovedajúcej etapy prác uvedenej v prílohe. č. 2 k tejto dohode, za každý deň omeškania, najviac však % z ceny skutočnej dohody.
5.5. Všetky spory podľa tejto zmluvy sa prejednávajú na Rozhodcovskom súde.
6. OKOLNOSTI VYŠŠEJ MOCI (vyššia moc)
6.1. Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za nesplnenie alebo nesprávne splnenie záväzkov prevzatých na základe tejto zmluvy, ak sa riadne plnenie ukázalo ako nemožné v dôsledku okolností vyššej moci.
6.2. Pojem okolností vyššej moci zahŕňa vonkajšie a mimoriadne udalosti, ktoré v čase podpisu tejto dohody neexistovali a nastali proti vôli a vôli zmluvných strán, ktorých konaniu zmluvné strany nemohli zabrániť opatreniami a prostriedkami, ktoré sú oprávnene a účelné. očakávané od strany konajúcej v dobrej viere. Medzi takéto okolnosti zmluvných strán patria: vojenské akcie, epidémie, požiare, prírodné katastrofy, úkony a úkony orgánov štátnej správy, ktoré znemožňujú plnenie povinností z tejto zmluvy v súlade so zákonom.
6.3. Zmluvná strana tejto Dohody postihnutá okolnosťami vyššej moci musí bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane telegramom alebo faxom výskyt, druh a možné trvanie okolností vyššej moci, ktoré bránia plneniu zmluvných záväzkov. Ak vyššie uvedené udalosti nebudú včas oznámené, nemôže sa na to Zmluvná strana dotknutá udalosťou vyššej moci spoliehať ako na základ pre oslobodenie od zodpovednosti.
6.4. Počas obdobia okolností vyššej moci, ktoré zbavujú Zmluvné strany zodpovednosti, je plnenie záväzkov pozastavené a sankcie za neplnenie zmluvných záväzkov sa neuplatňujú.
6.5. Výskyt okolností vyššej moci za predpokladu, že boli prijaté ustanovené opatrenia na upovedomenie ostatných zmluvných strán, predlžuje lehotu na splnenie zmluvných záväzkov na dobu zodpovedajúcu trvaniu okolností a na primeranú lehotu na odstránenie ich následkov.
6.6. Ak bude vyššia moc trvať dlhšie ako mesiace, zmluvné strany sa musia dohodnúť na osude tejto zmluvy. Ak medzi zmluvnými stranami nedôjde k dohode, ktorákoľvek zmluvná strana má právo jednostranne ukončiť túto dohodu zaslaním zodpovedajúceho oznámenia druhej zmluvnej strane doporučenou poštou.
7. ZMENA A UKONČENIE ZMLUVY, ĎALŠIE PODMIENKY
7.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a je platná do dňa, kedy Zmluvné strany úplne splnia svoje záväzky.
7.2. Túto Zmluvu je možné meniť a/alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán, všetky zmeny a doplnky tejto Zmluvy sú platné len v prípade, ak sú v písomnej forme a sú podpísané Zmluvnými stranami.
7.3. Táto dohoda môže byť ukončená písomnou dohodou zmluvných strán. Ukončenie zmluvy nezbavuje zmluvné strany plnenia záväzkov, ktoré im vznikli počas jej platnosti.
7.4. Zákazník má právo jednostranne mimosúdne odmietnuť plnenie zmluvy a ukončiť túto zmluvu v nasledujúcich prípadoch:
- omeškania Dodávateľa so začatím prác o viac ako dní z dôvodov, ktoré Objednávateľ nemôže ovplyvniť;
- porušenie termínu dokončenia diela (vrátane termínov stanovených Harmonogramom vydania projektovej dokumentácie) zo strany zhotoviteľa na viac ako dní;
- omeškania Dodávateľa s odovzdaním dokončenej projektovej a technickej dokumentácie po dobu dlhšiu ako dní z dôvodov, ktoré Objednávateľ nemôže ovplyvniť;
- zrušenie licencie, iné akty orgánov štátnej správy v rámci platnej legislatívy, odnímajúce zhotoviteľovi oprávnenie vykonávať dielo.
7.5. Ak objednávateľ nesplní svoje povinnosti podľa tejto zmluvy včas, a tým dôjde k omeškaniu dokončenia diela, má zhotoviteľ právo predĺžiť lehotu na zhotovenie diela o primeranú dobu. Ak Dodávateľ nejaké má dodatočné výdavky spôsobené nesplnením alebo nesprávnym plnením záväzkov zo strany objednávateľa, potom je povinný bezodkladne písomne informovať objednávateľa o výške týchto výdavkov s ich potvrdením dokladmi, na základe ktorých zmluvné strany uzatvoria dohodu o načasovanie a forma ich úhrady.
7.6. V prípade, že objednávateľ preukáže potrebu zakončovania alebo prerušenia prác na dobu neurčitú, zaväzuje sa objednávateľ zaplatiť zhotoviteľovi v plnej výške za vykonanú prácu pred zastavením práce do piatich dní odo dňa prerušenia.
7.7. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré od seba získali alebo o ktorých sa dozvedeli pri výkone práce podľa tejto zmluvy, a že nebudú otvárať ani zverejňovať informácie vo všeobecnosti ani konkrétne žiadnej tretej strane bez toho, aby predchádzajúci písomný súhlas druhej zmluvnej strany podľa tejto zmluvy. Akákoľvek škoda spôsobená zmluvnej strane nedodržaním požiadaviek dôvernosti podľa tejto dohody podlieha plnej náhrade vinnou zmluvnou stranou.
7.8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán, z ktorých každá má rovnakú právnu silu.
7.9. Všetky prílohy k tejto dohode sú jej neoddeliteľnou súčasťou:
8. PRÁVNE ADRESY A BANKOVÉ ÚDAJE STRÁN
Zákazník
Dodávateľ Právne adresa: Poštová adresa: INN: KPP: Banka: Hotovosť/účet: Korešpondent/účet: BIC:
9. PODPISY STRÁN
Zákazník__________________
Dodávateľ__________________
Upozorňujeme, že zmluvná dohoda bola vypracovaná a skontrolovaná právnikmi a je vzorová a môže byť upravená s ohľadom na špecifické podmienky transakcie. Správa stránok nezodpovedá za platnosť tejto zmluvy, ani za jej súlad s požiadavkami právnych predpisov Ruskej federácie.
Moskva "___" ______________ 201__
Ďalej len „zákazník“, ktorého zastupuje _________________________, konajúci na základe __________________ na jednej strane,
a otvorte Akciová spoločnosť"_________________________________________________________________________________________________________________________________, ďalej len „zhotoviteľ“, zastúpený na základe____________________ ďalej len „strany“ , uzavreli túto zmluvu na projektové práce (ďalej len „zmluva“) takto:
1. Predmet zmluvy
1.1. Objednávateľ dáva pokyn a Dodávateľ preberá záväzky na vypracovanie projektovej dokumentácie pre... (ďalej len „Dielo“).
1.2. Etapy návrhu: Projektová a Pracovná dokumentácia.
1.3. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi právo použiť projektovú dokumentáciu vypracovanú na základe tejto zmluvy na jednorazové použitie na vykonanie Diela v zariadení špecifikovanom v bode 1.1. zmluvy na projekčné práce.
1.4. Technické, ekonomické a iné požiadavky na dizajnové výrobky, ktoré sú predmetom tejto dohody, musia spĺňať požiadavky SNiP a ďalšie aktuálne predpisy Ruskej federácie.
1.5. Zhotoviteľ vykonáva Dielo špecifikované v bodoch. 1.1. Dohoda v súlade so Zadávacími podmienkami (príloha č. 1).
2. Náklady na prácu a platobný postup
2.1. Cena práce je stanovená protokolom o dohode o zmluvnej cene (príloha č. 4) a predstavuje ... rub. ... policajt. (...) rubľov 00 kopejok vrátane DPH 18 % - ... (...) rubľov... kopejok.
počítajúc do toho:
2.1.1. etapa „Projekt“ - ... (...) rubeľ vrátane DPH - 18 %;
2.1.2. etapa „Pracovná dokumentácia“ - ... (...) rubľov vrátane DPH - 18%.
2.2. Platba za prácu na základe zmluvy sa uskutočňuje po etapách v súlade s kalendárnym plánom (príloha č. 2) v tomto poradí:
2.2.1. Objednávateľ do 15 (pätnástich) bankových dní odo dňa uzavretia zmluvy o projektových prácach poukáže zálohu vo výške ... % z celkovej ceny Diela, čo je ... (...) rubľov vrátane DPH 18 % - ... (...) rubľov ... policajt.
2.2.2. Platbu za dielo kompletne dokončené v každej etape vykoná Objednávateľ na základe Potvrdenia o prevzatí diela pre príslušnú etapu do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa jeho podpisu Zmluvnými stranami, s pomerným odpočítaním platba vopred.
2.3. Platobná povinnosť sa považuje za splnenú okamihom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet zhotoviteľa.
2.4. Prevzatie diela v každej fáze a postup podpisu potvrdenia o prevzatí diela sa vykonáva v súlade s odsekmi. 4.2.-4.4. tejto zmluvy na projekčné práce.
2.5. Keď sa to zmení Technické špecifikácie(Príloha č. 1) po dohode Zmluvných strán, ktorá znamenala zmenu objemu a ceny Diela, Zmluvné strany podpisujú dodatočnú dohodu k tejto Zmluve, v ktorej je uvedený zmenený objem a nová cena Diela.
3. Časový rámec dokončenia Diela
3.1. Načasovanie Diela je určené v harmonograme prác (Príloha č. 2), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o projektových prácach.
3.2. V prípade, že zákazník poruší podmienky stanovené v zmluve pre:
a) zaplatenie preddavku;
b) platba za prijaté výsledky práce;
termíny dokončenia Diela sa posúvajú o dobu omeškania Objednávateľa s plnením vyššie uvedených povinností podľa Zmluvy, najdlhšie však po dobu trvania Zmluvy ako celku.
4. Postup pri odovzdávaní a prevzatí Diela
4.1. Prevzatie výsledkov Diela, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v bode 1.5. Dohody sa uskutočňujú spôsobom uvedeným v ods. 4.2, 4.3. zmluvy na projekčné práce.
4.2. Po dokončení Diela po etapách odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi dokumentáciu vypracovanú pre príslušnú etapu v piatich vyhotoveniach na papieri a jednom vyhotovení v v elektronickom formáte vo formátoch:
- vysvetlivka a iná textová dokumentácia vo formátoch Microsoft Word, Excel;
- výkresy vo formáte Auto Cad;
- a potvrdenie o prijatí diela pre etapu v dvoch kópiách.
4.2.1. Objednávateľ do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa prevzatia skontroluje predloženú dokumentáciu a podpíše potvrdenie o prevzatí diela pre danú etapu alebo podá odôvodnené odmietnutie prevzatia.
4.3. Ak Objednávateľ odmietne podpísať potvrdenie o prevzatí Diela v príslušnej fáze, zašle Objednávateľ Zhotoviteľovi písomné odôvodnené odmietnutie prevzatia Diela s uvedením potrebných úprav a termínov ich realizácie.
4.4. Zhotoviteľ má právo zaslať objednávateľovi na adresu uvedenú v bode 7.7.2. zákazky na projektové práce uvedené v bode 4.2. Zmluvné dokumenty poštou. Objednávateľ je povinný do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa doručenia vyššie uvedených úkonov ich podpísať a jedno z kópií zaslať Dodávateľovi alebo zaslať Dodávateľovi odôvodnené odmietnutie. Ak objednávateľ po stanovenej lehote nezašle zhotoviteľovi podpísaný akt o prevzatí zhotoveného diela alebo odôvodnené odmietnutie, považuje sa dielo za prijaté v celom rozsahu, náležitej kvality a splatné v súlade s podmienkami zmluvy.
1. PREDMET DOHODY
1.1. Objednávateľ dáva projektantovi pokyn na vypracovanie úlohy na vykonanie projektových prác a technickej dokumentácie a projektant sa zaväzuje vypracovať úlohu na vykonanie projektových prác a v súlade so zadanou úlohou vypracovať technickú dokumentáciu (projekt) pre jednotlivú stavbu na realizáciu stavby na adrese adresa: .
1.2. Zadanie vypracované Projektantom sa stáva pre zmluvné strany záväzné od momentu jeho schválenia Objednávateľom.
1.3. Projektant je povinný dodržať požiadavky obsiahnuté v zadaní a ostatné východiskové údaje na realizáciu projektovania a prieskumné práce, a má právo sa od nich odchýliť len so súhlasom objednávateľa.
1.4. Právo projektanta vykonať prácu podľa tejto zmluvy je potvrdené nasledujúcimi dokumentmi:
- Číslo licencie zo dňa "" 2019, vydané .
1.5. Projektant sa zaväzuje pripraviť nasledovné podklady: .
2. NÁKLADY NA PRÁCU A PLATOBNÝ POSTUP
2.1. Náklady na projekčné práce sú rubľov, rubľov DPH a sú určené tabuľkou „Výpočet objemov a nákladov na prácu“ (príloha č.).
2.2. Cena projekčných prác sa určuje v súlade s objemom projektovej dokumentácie. V prípade výrazného navýšenia objemu prác môžu byť náklady zmenené dohodou strán.
2.3. Zákazník do dní po uzavretí tejto zmluvy prevedie sumu uvedenú v bode 2.1 na bankový účet projektanta.
3. TERMÍN UKONČENIA PROJEKTOVÝCH PRÁC
3.1. Projektant sa zaväzuje dokončiť projektové práce v plnom rozsahu v lehote odo dňa uzavretia tejto zmluvy.
4. POVINNOSTI STRÁN
4.1. Projektant je povinný:
- Vykonajte prácu v súlade so zadaním a inými počiatočnými projektovými údajmi a zmluvou;
- Dokončenú technickú (projektovú) dokumentáciu koordinovať so zákazníkom, a ak je to potrebné, spolu so zákazníkom - s kompetentnými vládne agentúry a orgánov miestna vláda;
- Odovzdať zákazníkovi hotovú technickú (projektovú) dokumentáciu a výsledky prieskumných prác.
4.2. Projektant nemá právo postúpiť technickú dokumentáciu tretím osobám bez súhlasu objednávateľa.
4.3. Projektant objednávateľovi garantuje, že tretie osoby nemajú právo brániť vykonaniu diela alebo obmedzovať jeho vykonávanie na základe technickej dokumentácie vyhotovenej zhotoviteľom.
4.4. Zákazník je povinný:
- Zaplatiť Projektantovi cenu stanovenú touto Zmluvou;
- Používať technickú (projektovú) dokumentáciu obdržanú od Projektanta len na účely uvedené v Zmluve, neprenášať technickú dokumentáciu na tretie strany a nezverejňovať údaje v nej obsiahnuté bez súhlasu Projektanta;
- Poskytnúť potrebnú pomoc Projektantovi pri vykonávaní projektových prác;
- Podieľať sa spolu s Projektantom na koordinácii hotovej technickej dokumentácie s príslušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy;
- Kedy výrazná zmena prvotné údaje, ako aj v dôsledku iných okolností, ktoré Projektant nemohol ovplyvniť, ktoré mali za následok výrazné zvýšenie nákladov na projekčné práce, uhradiť Projektantovi dodatočné náklady, ktoré mu s tým vznikli;
- V prípade súdneho sporu, v ktorom si tretia osoba uplatňuje nárok voči objednávateľovi z dôvodu nedostatkov vo vyhotovenej technickej dokumentácii, zapojte do prípadu projektanta.
5. ZODPOVEDNOSŤ STRÁN
5.1. Za nesprávne vyhotovenie technickej (projektovej) dokumentácie, vrátane nedostatkov dodatočne zistených pri výstavbe, ako aj pri prevádzke zariadenia vytvorenej na základe technickej dokumentácie, zodpovedá projektant.
5.2. V prípade zistenia nedostatkov v technickej dokumentácii je Projektant na žiadosť objednávateľa povinný bezplatne prepracovať technickú dokumentáciu, ako aj nahradiť objednávateľovi spôsobené straty.
5.3. V prípade nedodržania termínov dokončenia projektových prác zaplatí Projektant objednávateľovi penále vo výške % za každý deň omeškania, najviac však % z celkovej ceny diela, pokiaľ nepreukáže, že omeškanie bolo chybou objednávateľa.
6. RIEŠENIE SPOROV MEDZI STRANAMI. JURISDIKCIA SPOROV ZO ZMLUVY
6.1. Kontroverzné otázky, ktoré vzniknú počas vykonávania tejto dohody, riešia zmluvné strany prostredníctvom rokovaní az nich vyplývajúcich dohôd povinné sú pevné dodatočná dohoda zmluvnými stranami (alebo protokol), ktorý sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy od okamihu jej podpisu.
6.2. Ak medzi objednávateľom a projektantom vznikne spor týkajúci sa nedostatkov vykonaných prác alebo ich príčin a nemožnosti vyriešiť tento spor rokovaním, na žiadosť ktorejkoľvek strany môže byť vymenované vyšetrenie. Náklady na preskúšanie znáša projektant, okrem prípadov, keď sa pri preskúšaní zistí, že projektant neporušil podmienky tejto dohody a technickej dokumentácie. IN tieto prípady náklady na skúšku znáša strana, ktorá o určenie skúšky požiadala, a ak ju určí dohodou strán, obe strany rovnakým dielom.
6.3. Ak nedôjde k dohode o sporných otázkach, spor vyplývajúci z tejto dohody bude predmetom posúdenia na súde všeobecnej jurisdikcie na území Ruskej federácie na základe práva Ruskej federácie a spôsobom stanoveným legislatívy Ruskej federácie. V súlade s článkami 118 a 120 Občianskeho súdneho poriadku RSFSR sa reklamácia uplatňuje v mieste trvalého bydliska objednávateľa.
6.4. Rozhodným právom strán sú právne predpisy Ruskej federácie.
6.5. V otázkach, ktoré zmluva neupravuje, sa uplatňujú zákony a iné zákony. právne úkony Ruskej federácie vrátane príslušných právnych aktov prijatých zakladajúcimi subjektmi federácie a miestnymi samosprávami. Ak sú podmienky Zmluvy v rozpore s ustanoveniami zákonov a iných právnych aktov, použije sa zákon alebo iný právny akt.
7. ĎALŠIE PODMIENKY
7.1. Korešpondencia medzi stranami sa uskutočňuje výmenou faxových správ, správ Email, doporučené listy. Správy sa odosielajú na adresy uvedené v Zmluve. Za dátum príslušného oznámenia sa považuje deň odoslania faxu alebo emailovej správy, ako aj deň po odoslaní listu poštou.
7.2. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch kópiách – po jednom pre každú stranu. V prípade prekladu textu Zmluvy a akejkoľvek jej prílohy do cudzí jazyk, prevláda text v ruštine.
8. PRÁVNE ADRESY A PLATOBNÉ ÚDAJE STRÁN
Dizajnér Právne adresa: Poštová adresa: INN: KPP: Banka: Hotovosť/účet: Korešpondent/účet: BIC:
Zákazník Registrácia: Poštová adresa: Séria pasu: Číslo: Vydal: By: Telefón:
9. PODPISY STRÁN
Dizajnér __________________
Zákazník__________________